CONTRATO DE SUBCONTRATACIÓN
OBRA:
Lugar y Fecha 09 de diciembre de 2020
REUNIDOS:
De una parte D., con D.N.I. nº
Y de otra D., con DNI nº
INTERVIENEN
D. con DNI nº en nombre y representación de S.L. con C.I.F. y con domicilio
en AVDA., según consta en Escritura de Poder otorgada ante el Notario D.
en fecha, 10/06/2020, suficiente para el otorgamiento del presente contrato.
D., en nombre y representación de ., domiciliada en , C/ según consta en
Escritura de Poder otorgada ante el Notario D., en fecha 27/12/2010,
suficiente para el otorgamiento del presente contrato.
Tienen los comparecientes capacidad legal suficiente, que
mutuamente se reconocen, para el otorgamiento del presente CONTRATO
DE MANO DE OBRA y, libre y espontáneamente.
MANIFIESTAN:
I. Que el contratista, ha sido subcontratado por, S.L., adjudicataria de la
Obra Pública “xxx” .
II. Que interesando a, S.L., subcontratar los trabajos de MANO DE OBRA
que se especifican en el Anexo nº 1 de este contrato para la obra
anteriormente mencionada, a la compareciente xx, S.L., en adelante
SUBCONTRATISTA, y habiendo llegado a un completo acuerdo sobre
las condiciones en que los trabajos han de llevarse a cabo, formalizan
a tal efecto el presente contrato conforme a las siguientes:
a. Condiciones Generales del Contrato.
b. Cuadro de Unidades y Precios: Anexo nº 1.
c. Condiciones Particulares del Contrato: Anexo nº 2.
d. Programa de Trabajos: Anexo nº 3.
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
Primera.- El subcontratista declara poseer los conocimientos necesarios
para la ejecución del trabajo subcontratado, como son: situación de la obra,
memoria, planos, mediciones, especificaciones técnicas y en general, toda
la documentación relativa a la misma, considerándola suficiente para llevar
a buen fin la ejecución de las unidades de obra objeto de este subcontrato,
cumpliendo la normativa legal vigente, y en los precios fijados en el Anexo
nº 1, del presente documento.
Declara asimismo el subcontratista poseer medios técnicos y personal
propios necesarios para la ejecución de los trabajos subcontratados.
Segunda.- El subcontratista, durante la ejecución de los trabajos,
mantendrá en la obra un representante con facultados suficientes para
recibir y ejecutar con plena responsabilidad cuantas órdenes e indicaciones
les sean hechas por XXXX, S.L.
Tercera.- El subcontratista ejecutará los trabajos objeto del presente
contrato de forma que no entorpezca el normal desarrollo del resto de la
obra, acomodando su horario y plan de trabajo al previamente aceptado por
XXXX S.L.
Cuarta.- En caso de que el subcontratista ejecute parte de los trabajos
objeto de este contrato fuera de la obra, XXXX tendrá libre acceso a los
mismos y a los talleres, propios o ajenos, en que se ejecuten para
comprobar su estado.
Quinta.- El subcontratista vendrá obligado, además de por prescripción
legal, como requisito y condición pactada de forma expresa aquí con XXXX
S.L. a cumplir todas las disposiciones vigentes en cada momento en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, y
prevención de riesgos laborales.
5.1. Asimismo, el subcontratista, estará obligado a presentar a XXXX
S.L. para su visado y comprobación, antes de iniciarse los trabajos, los
documentos siguientes:
5.1.1.- Inscripción de la empresa en la Seguridad Social y las altas
correspondientes a sus trabajadores, de modo que puedan
cotejarse con el Libro de Matricula Personal.
5.1.2.- Certificación negativa de descubierto en la Seguridad
Social.
5.1.3.- Listado de trabajadores que estarán en obra.
5.1.4.- Pólizas de seguros de R.C. Patronal con capital asegurado
por persona adscrita a la obra, Accidentes de Trabajo y
enfermedad profesional según su actividad y de acuerdo con las
exigencias establecidas en el Convenio Provincial de la
Construcción.
5.1.5.- Póliza de seguro de Responsabilidad Civil, con cobertura
suficiente. Se exige un mínimo de trescientos mil (300.000€)
euros. Así como también coberturas de Responsabilidad Civil de
Explotación.
5.1.6.- Póliza de seguro de todos aquellos vehículos y máquinas
que el subcontratista ponga a disposición de los trabajos objeto
de subcontratación.
5.1.7.- Aportar un certificado específico de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias según lo establecido por
el artículo 43.1.f de la Ley 58/2003 en vigor desde el 1 de julio de
2004.
5.2.- Asimismo, queda obligado a presentar a XXXX S.L.,
mensualmente los documentos siguientes:
5.2.1.- Liquidaciones de Seguros Sociales mensuales,
debidamente selladas por el Banco en el que se haya efectuado el ingreso,
u organismo correspondiente, y modelos TC-1 y TC-2, mientras dure el
presente contrato y sus prorrogas.
5.2.2.- Justificantes de haber procedido al pago de los salarios
del personal del subcontratista afecto a la realización de los trabajos,
cuantos documentos adicionales sean requeridos para acreditar el
cumplimiento de las obligaciones patronales con el personal adscrito a los
trabajos objeto de este contrato.
5.3- Con carácter previo a la iniciación de los trabajos el
subcontratista presentará a XXXX la siguiente documentación:
5.3.1.- Documento que acredite que estar en posesión de una
organización preventiva (contrato con servicio de prevención ajeno o
similar)
5.3.2.- Nombramiento por escrito, con sello y firma de la
empresa subcontratista de un responsable de seguridad laboral, el cual
deberá permanecer en la obra durante el plazo de ejecución de la misma.
5.3.3.- Documentos firmados por la totalidad de los
trabajadores que el subcontratista adscriba a la obra, acreditativos de la
entrega de los equipos de protección individual legalmente establecidos
para los trabajos a realizar.
5.3.4.- Documentación que acredite la capacidad y cualificación
profesional de los trabajadores adscritos a la obra para el manejo de
maquinaria o equipos de trabajos.
5.3.5.- Documentación que acredite que los trabajadores
disponen de formación en seguridad y aptitud médica necesaria.
Se obliga de forma expresa al subcontratista a presentar, sin necesidad de
que le sean requeridas, las renovaciones que sucesivamente se fuesen
produciendo de la documentación relacionada en esta cláusula. XXXX S.L.
queda facultado para no hacer efectiva ninguna factura o liquidación, si se
incumple lo establecido en los apartados anteriores de esta condición, y a
abonar con cargo a las mismas, cualquier cantidad debida en concepto de
deudas relacionadas en los apartados anteriores.
Sexta.- Si durante la realización de los trabajos se ocasionasen
desperfectos en las instalaciones o equipos del lugar de las obras e
imputables al subcontratista, éste se obliga expresamente a repararlos a su
costa.
El subcontratista será responsable de la adopción y cumplimiento de
las Normas de Seguridad y Salud laboral exigidas por la legislación vigente
o futura, y las dictadas por XXXX S.L. para su obra, que el subcontratista
declara conocer, así como las específicas para la clase de trabajo a que se
refiere este contrato, respondiendo de las sanciones que por la autoridad
competente pudieren imponerse a dicha causa.
Se prohíbe expresamente al subcontratista la utilización de personal,
vehículos o maquinaria distintos a los acreditados en la forma exigida en el
presente contrato ante XXXX S.L.
Séptima.- En el tratamiento de las relaciones entre las partes intervinientes
en este contrato se establece que el subcontratista actúa como persona
jurídica, propia e independiente, y no como Agente o Delegado de XXXX en
lo que en materia del cumplimiento de sus obligaciones contractuales o de
cualquier otra índole se refiere.
El Subcontratista mantendrá a XXXX libre y exenta de responsabilidad
por las obligaciones que tenga o adquiera con terceros, por ser tales
obligaciones ajenas a XXXX y a este Contrato.
Los trabajos objeto de subcontratación serán realizados a riesgo y
ventura del subcontratista.
Octava.- XXXX no toma bajo su responsabilidad la descarga, verificación,
almacenaje, seguridad o custodia de los materiales e instalaciones o
maquinaria del subcontratista.
Novena.- El Subcontratista desalojará la obra a la finalización de los
trabajos y recogerá todo desperdicio, escombro o suciedad que vaya
produciendo su trabajo, y entregará la misma limpia y en perfectas
condiciones.
XXXX podrá sancionar al Subcontratista en el caso de abandono de
materiales de desecho, escombros o suciedad tanto dentro del recinto de la
obra como fuera del mismo.
Décima.- El subcontratista no podrá a su vez subcontratar o destajar los
trabajos contratados, ni siquiera parcialmente, sin permiso escrito de XXXX
S.L.
Durante la ejecución de los trabajos contratados el subcontratista no
podrá llevarse mano de obra, materiales en acopio ni equipo de obra sin
permiso escrito de XXXX S.L.
Undécima.- En caso de requerirse la ejecución de algún trabajo distinto a
los indicados en el Anexo nº 1 del presente contrato, será indispensable,
tanto para su ejecución como para el abono de su importe, la aprobación
previa por medio de anexo al presente contrato de sus cantidades y precios.
De no ser así, XXXX declina toda responsabilidad de pago de dichos
trabajos.
Decimoquinta.- El impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) se repercutirá y
se reflejará de forma separada en cada factura. Todos los demás requisitos,
arbitrios, tasas, contribuciones, etc., que se deriven del presente contrato y
de la ejecución de los trabajos serán por cuenta del subcontratista.
Decimoséptima.- El subcontratista se compromete a restablecer sin cargo
alguno todas las unidades de obra o trabajos deficientes por falta de calidad
imputable a la mano de obra así como aquellos desperfectos que aparezcan
en los trabajos subcontratados, hasta la recepción de los mismos por la
propiedad, destinataria última de los trabajos subcontratados, de
conformidad y a los efectos establecidos en el Art. 147 apartados 1 y 2 del
texto refundido Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Una vez recibida la obra por la propiedad se iniciará el periodo de garantía
de los trabajos subcontratados en las condiciones contenidas en el apartado
3 del Art. 147 de la antedicha Ley.
El subcontratista responderá durante dicho periodo de garantía ante XXXX
S.L. de cualesquiera defectos que se presenten en los trabajos
subcontratados, pudiéndose establecer en las Condiciones Particulares del
presente contrato (Anexo nº 2) retenciones en la facturación de
subcontratista a fin de garantizar el cumplimiento de dicha obligación.
Asimismo responderá el subcontratista de los vicios ocultos que
pudieran presentarse en los materiales utilizados en los trabajos
contratados, de acuerdo con lo establecido en el Art. 175 del Reglamento
vigente al efecto.
Decimoctava.- Serán causa de Resolución de Contrato:
1. El incumplimiento por parte del subcontratista de cualquiera de las
cláusulas de este contrato, y en especial la General 5ª.
2. El incumplimiento de los hitos parciales establecidos en el Plan de
Trabajo del Anexo nº 3 del presente contrato, con independencia de
las posibles penalizaciones que por el tal motivo imponga XXXX S.L.
3. El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones laborales, de
las Normas de Seguridad y Salud laboral y de prevención de riesgos
laborales.
4. La suspensión injustificada de los trabajos objeto de este Contrato por
un plazo superior a una semana, debido a actos u omisiones
imputables al subcontratista.
5. La extinción de la persona jurídica de cualquiera de las partes
contratantes.
6. La quiebra, suspensión de pagos, o concurso de acreedores de
cualquiera de las partes contratantes, sin perjuicio de los derechos y
acciones que a cada uno pueda corresponder.
7. El mutuo acuerdo por escrito de las partes con los efectos que en el
mismo se establezcan.
8. XXXX S.L. podrá rescindir el contrato en el caso de suspensión parcial
o total de la obra por parte de la propiedad, así como por necesidades
de obra o la paralización de la misma por cualquier causa.
Cualquiera de las causas de resolución antedichas, dará derecho a la
otra parte contratante, que no hubiese incurrido en ellas o no la hubiese
provocado, a la indemnización por daños y perjuicios derivados de la
misma, a excepción de los apartados 7 y 8.
En el caso que la resolución hubiera sido provocada por el
subcontratista, XXXX S.L. podrá dejar de hacer efectivas las cantidades
pendientes de pago hasta establecer la liquidación definitiva, sin que
esto exima al subcontratista de sus responsabilidades y obligaciones
ante XXXX S.L. y la propiedad, por razón de los trabajos que hubiera
realizado hasta el momento en virtud de este Contrato.
Decimonovena.- Con esta misma fecha y en cumplimiento a lo
establecido en el Art. 227 2.b) de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se da cuenta e información a la propiedad
de la firma del presente contrato.
Vigésima.- Con renuncia del fuero que legalmente corresponda, ambas
partes se someten expresamente para la resolución de cuantas
cuestiones resulten del presente contrato a los Juzgados y Tribunales de
la XXXXX.
Y en prueba de conformidad, ambas partes otorgan el presente Contrato,
en el que se ratifican, afirman y aceptan en los términos en que viene
redactado, firmando por duplicado en el lugar, fecha y encabezamiento
expresado.
SUBCONTRATISTA CONTRATISTA PRINCIPAL
P.P.D. P.P.D.
ANEXO Nº 1
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
ANEXO Nº 2
CLAUSULAS PARTICULARES
1.- APORTACIONES DEL CONTRATISTA PRINCIPAL
Será por cuenta de XXXX:
- Cuantos materiales sean necesarios para la ejecución de los
trabajos.
- Suministro de luz y agua de obra, en su caso.
- Medios auxiliares.
2.- APORTACIONES DEL SUBCONTRATISTA
2.1.- EMPRESARIOS SOPORTAL, S.L., en su caso, se compromete a
aportar todo el personal necesario para la realización de los trabajos en los
plazos previstos, según el programa del Anexo nº 3 a este contrato.
2.2. EMPRESARIOS SOPORATAL, S.L., en su caso, responderá con
carácter exclusivo, ante cualquier reclamación de terceros como
consecuencia de daños directamente relacionados con los trabajos y/o
trabajadores subcontratados.
3.- PLAZOS Y PLAN DE OBRA
3.2.- XXXX, S.L. fijará los lugares por donde deban ir ejecutándose los
trabajos obligándose el subcontratista a poner a pie de obras materiales y
mano de obra suficientes para alcanzar los ritmos del Programa.
3.3.-EMPRESARIOS SOPORTAL, S.L.. responderá directamente de los
daños derivados de cualquier accidente sufrido por él o por su personal
durante la realización de los trabajos, bien sean producidos a XXXX S.L. a
terceros, o a sus propios trabajadores.
3.4.- XXXX S.L. tendrá derecho a recusar en cualquier momento a
aquel personal que incumpla las normas estipuladas en este Contrato, o al
que considere no aconsejable.
4.- MEDICIONES Y CONDICIONES DE CONSTRUCCION
4.1.- Todas las mediciones recogidas en el presente Contrato son
orientativas, y las variaciones que en ella se produzcan, cualquiera que sea
su cantidad o proporción, se valorarán a los precios unidad que figuran en el
Anexo nº 1 del presente contrato.
4.2.- Las unidades de obra que se indican en el Anexo nº 1 deben
cumplir, para ser admitidas como bien construidas, y por tanto para poder
certificarlas y abonarlas por XXXX S.L. a EMPRESARIOS SOPORTAL S.L.., las
condiciones de cualquier clase que determine el Jefe de Obra.
5.- CONDICIONES DE PAGO
5.1.- Dentro de los cinco días primeros de cada mes se certificará una
relación valorada con fecha del último día de cada mes en que fueron
ejecutadas las obras, de mutuo acuerdo con el Jefe de Obra y concordante
con las mediciones existentes.
5.2.- el pago de la obra realmente ejecutada será mediante
CONFIRMING a 90 DIAS a partir de la aprobación de la factura por parte del
RESPONSABLE DE PROYECTO. En caso de recibirse la Factura con
posterioridad al día 5 del mes correspondiente, se demorará el vencimiento
en un mes.
Los intereses por aplazamiento del pago convenido en este apartado
se ha incluido en la oferta realizada lo cual se hace constar a los efectos del
Art. 228 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con
expresa conformidad del subcontratista a los efectos del Art. 1.255 y demás
concordantes del Código Civil.
6.- INDEMNIZACIONES
XXXX S.L. se reservará el derecho que legalmente le corresponde a
exigir indemnizaciones por daños y perjuicios, en caso de incumplimiento
del Programa de Trabajo que figura en el Anexo nº 3 del presente contrato.
En caso de recisión del contrato por alguna de las causas y en
las condiciones contenidas en la cláusula decimoctava de las Condiciones
Generales del presente contrato imputables a EMPRESARIOS SOPORTAL
S.L., la indemnización a abonar a XXXX S.L. será del 2% de la facturación
realizada hasta el momento, la cual será descontada de dicha facturación o
de cualesquiera otras cantidades que por cualquier concepto el
subcontratista tuviese pendiente de abono.
XXXX S.L. se reserva el derecho a exigir del subcontratista las
indemnizaciones correspondientes por los perjuicios ocasionados por causa
de la resolución del contrato y que no pudieren resarcirse con cargo a las
cantidades resultantes de las penalizaciones contempladas en el presente
apartado.
8.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Sin perjuicio del obligado cumplimiento por parte del subcontratista
de cuantas disposiciones rigen en materia de Seguridad y Salud laboral,
será exclusiva responsabilidad de éste cuantas sanciones se puedan
imponer por la autoridad competente que tengan su origen en trabajadores
que de él dependen, quedando facultada XXXX S.L. para proceder a su pago
con cargo a las cantidades adeudadas o retenidas al mismo, incluidas las
que se hubiesen satisfecho mediante entrega de documentos mercantiles
de giro no vencidos, en cuantía suficiente para hacer frente a tales
responsabilidades y proceder a su pago, renunciando expresamente al
subcontratista a repetir o reclamar cantidad alguna a XXXX S.L. como
consecuencia de la responsabilidad solidaria que en tal materia importe el
Art. 42.3 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobada por R.D.L. 5/2000 de 4 de Agosto o cualquier otra
que la sustituya.
9.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
El subcontratista declara conocer las obligaciones legislativas en
materia medioambiental que pudieran resultar de aplicación de las
actividades por él desarrolladas al amparo del presente contrato y se
compromete a cumplir todos los requisitos y exigencias legales que en
materia de medio ambiente le sea de aplicación.
En caso de que el subcontratista aporte maquinaria o residuos
peligrosos: como único responsable de los Residuos Peligrosos y No
Peligrosos generados por el mantenimiento de su maquinaria o generados
en el ámbito de las actividades del presente contrato, debe poder
demostrar, la adecuada gestión de los mismos conforme a los requisitos
legales establecidos en cada momento, en y todo caso, los gastos
ocasionados serán de su cargo.
En el caso de que el subcontratista aporte maquinaria y vehículos a la
obra: declara no haber alterado los elementos de regulación de la
combustión o explosión de los motores de modo que no se hayan
modificado las emisiones de gases, pudiendo demostrar que sus máquinas
cumplen con los niveles de emisión autorizados mediante el análisis de
emisión de gases realizado por un Organismo de Control Autorizado (OCA),
cuando XXXX así lo requiera. En el caso de las máquinas móviles que
puedan circular por carretera, deberán tener pasada y aprobada en fecha y
en hora la Inspección Técnica de Vehículos.
En el caso de que el subcontratista aporte maquinaria a la obra:
declara cumplir como mínimo con los planes de mantenimiento de su
maquinaria y vehículos establecidos por el fabricante.
El subcontratista, de acuerdo a la normativa que le afecte en cuanto a
la actividad a realizar por el presente contrato, declara su intención de
reducir a los estrictamente necesario e imprescindible el consumo de
materias primas que comprometan la sostenibilidad de los ecosistemas de
los cuales se obtienen.
SUBCONTRATISTA CONTRATISTA PRINCIPAL
P.P.D. EDIER DE JESUS ALVAREZ P.P.D. JUAN GALLARDO CARRILLO
JARAMILLO
ANEXO Nº 3
PROGRAMA DE TRABAJOS
El comienzo de los trabajos objeto del presente contrato será el día 14 de
diciembre de 2020, no estableciéndose un plazo para la realización de los
mismos. Por tanto, no se establecerá una fecha fin de obra totalmente
ejecutada.
SUBCONTRATISTA CONTRATISTA PRINCIPAL
P.P.D. EDIER DE JESUS ALVAREZ P.P.D. JUAN GALLARDO CARRILLO
JARAMILLO
